您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

劳务机械合同纠纷

滚动资讯 super 2018-12-18 13 次浏览 0个评论
网站分享代码

中铁公司将桩基础机械劳务分包给“金亿”公司,“金亿劳务”将该项目桩基础分包给何姓鹏城建筑公司,但“金亿”“鹏城”公司皆没有桩基础施工资质,该鹏城建筑公司单方面签订合同后,寄出给“金亿”公司,但直至项目大部分完成仍未给予返回,在第三次进度款支付中,金亿公司未按工程量归还进度款,而导致项目停工。中铁公司委托其他劳务队伍进行施工。现鹏城建筑公司要求1、“金亿”劳务公司进行工程结算,金亿公司未按工程量进行结算,理由为中铁公司未对金亿公司进行全方面结算,只支付中铁公司计价部分;2、鹏城公司申请在实际操作过程中,因中铁公司导致的误工、机械停工等进行赔偿。(注:金亿\中铁原合同约定因中铁公司导致的停工,超过两天才给予补偿)鹏城公司要求实际操作过程中,导致的误工赔偿皆由金亿或中铁公司负责。3、由于鹏城公司至今未取得合同,现要求金亿公司给付实际施工中发生的所有费用。
   请问上述请求能成立吗? 龙宇涛律师建议:您好,律师已了解你的基本情况,对你提出的问题,在查阅相关法律法规后经仔细研究,现回复如下:
一、中铁公司将桩基础机械劳务分包给金亿公司,金亿公司又将该项目桩基础分包给何姓鹏城建筑公司,因“金亿”“鹏城”公司皆没有桩基础施工资质,因此,属于违法分包,该分包合同无效;
法律依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
二、本案,违法分包合同无效,金亿\中铁原合同关于因中铁公司导致的停工,超过两天才给予补偿的约定自然无效。鹏城公司可以要求金亿和中铁公司赔偿误工、机械停工的损失。但合同无效,鹏城公司自己也有过错,因此,因根据各自的过错程度分担鹏城公司的损失,而不是由金亿和中铁公司赔偿鹏城公司的全部损失;
法律依据《合同法》
第五十六条  无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
第五十八条 合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。
三、分包合同无效,鹏城公司能否要求金亿和中铁公司给付实际施工中发生的所有费用,须根据具体情况判断,但无论是否支付实际施工中发生的所有费用都须等建设工程经竣工验收后确定:
1、如果建设工程经竣工验收合格,金亿和中铁公司需要给付鹏城公司实际施工中发生的所有费用;2、如果建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,金亿和中铁公司可以要求鹏城公司承担修复费用的;
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,金亿和中铁公司不需要给付鹏城公司实际施工中发生的所有费用。
法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
第三条 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
四、作为“金亿”公司的现场实际操作人,与金亿之间属于劳动关系,因劳动争议产生的纠纷,应申请劳动仲裁,但如果金亿提交与你签订额分包合同,你就会败诉。因此,建议你全部按建设工程分包合同纠纷处理本案更稳妥。
如有疑问,可以追问;如果满意,请采纳为最佳答案。

已有 13 位网友参与,快来吐槽:

发表评论